ユーザーの「無知」は罪なのか？――IT訴訟解説 ベンダーvs.ユーザー企業 死闘編：人気連載まとめ読み！ ＠IT eBook（124）
ユーザー企業から提供されたデータに多数の不整合があり、システムの納期が大幅に遅れた。遅延の原因はベンダー、ユーザー企業のどちらにあるのか――。人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。第124弾は「IT訴訟解説」のパート6をお贈りする。
資材リース業を営むユーザー企業から物件管理システムの刷新を依頼されたベンダー。だが、旧システムから新システムに移行したデータに多数の不整合があったためシステムが正常に動作せず、納期が当初予定から大幅に遅れてしまった。
ユーザー企業はベンダーの債務履行遅滞を理由に契約を解除し、支払い済みの費用に相当する約2000万円の返還を求めてベンダーを提訴し、ベンダーはユーザー企業の協力義務違反であると反論した。裁判所はユーザーの協力義務の範囲をどのように判断し、どのような判決を下したのだろうか――。
＠IT eBookシリーズ 第124弾『「訴えてやる！」の前に読む IT訴訟 徹底解説 vol.6』は、IT訴訟の和解調停や裁判の補助を長年担当してきた細川義洋氏が本件を解説した「ユーザーの『無知』は罪なのか？」の他、作りかけの基本設計書を基にシステム開発を強いられた「ユーザーがワガママだから失敗したんです」、開発着手後に値下げを要求された「契約はまだできません。でも作業は続けてください」など、ベンダーvs.ユーザー企業の血みどろの戦いを紹介する。
読むだけで防御力が上がると評判の本シリーズを読んで、争いを未然に防ぎ、正しくプロジェクトを運営管理する能力を身に付けてもらいたい。
※＠IT eBookシリーズについてはこちらをご覧ください。
関連記事
- ＠IT eBookラインアップ
誰か、要件追加を止めてくれ！――「旭川医大の惨劇」徹底解説
1000近くに上る追加要件の多くを受け入れ仕様凍結をしたにもかかわらず、さらに171項目の追加要件を突き付けられたベンダー。開発が遅延し、納期を守れなかったことで訴えられてしまった彼らを裁判所はどう判断したのか――。人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。第111弾は「IT訴訟解説」のパート5をお贈りする。
真夏のホラー、召し上がれ――全エンジニアが震え上がる阿鼻叫喚の生き地獄 IT訴訟解説連載、初のebook化
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。第55弾は＠ITイチの人気連載「IT訴訟 徹底解説」です。
これは、もう「無理ゲー」じゃない？――IT訴訟解説ebook、好評にお応えして早くもパート2 どーん！
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。第59弾はみんな大好き「IT訴訟解説」のパート2です。
IT訴訟例で学ぶベンダー残酷物語の実態と回避策
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。「IT訴訟解説」のパート3は、ベンダーいじめ系特盛です。
全ベンダーが泣いた！――改正民法のIT業界への影響を徹底解説
人気過去連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。「IT訴訟解説」のパート4は、120年ぶりの改正民法がIT業界にどのような影響を与えるのかを、徹底的に、徹底的に、徹底的に解説する。
全部入りだよ！ メールマガジン「＠IT通信」コラム集
メールマガジン「＠IT通信」の名物コーナー「○○のつぶやき」コラムをぜーんぶ入れたブックレット。読了目安25時間、読み応えありますよ。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
注目のテーマ
ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。